Договор очистки кровли от снега и наледи
Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега (абонентское обслуживание) (подготовлено экспертами компании "Гарант")
Настоящая форма разработана в соответствии с главой 39 ГК РФ.
Договор оказания услуг по очистке кровли от снега
(абонентское обслуживание)
г. [вписать нужное]
[число, месяц, год]
[ Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. полностью ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и
[ полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства организовать [ ежедневное/еженедельное/ежемесячное ] выполнение комплекса работ (услуг) по очистке от снега кровли крыши здания, расположенного по адресу: [ вписать нужное ].
1.2. Площадь кровли, подлежащей очистке, составляет [ значение ] кв. м.
1.3. Комплекс работ (услуг), предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее:
- ограждение прилегающей к зданию территории при очистке кровли от снега;
- очистка кровли от снега и наледи (промышленными альпинистами);
- удаление сосулек (по всему периметру кровли);
- уборка с прилегающей территории сброшенного снега, наледи и сосулек.
1.4. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, своими силами с использованием необходимых технических средств.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Оплатить оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.1.2. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на территорию здания, кровля которого подлежит очистке от сброшенного снега, наледи и сосулек в рамках настоящего договора.
2.1.3. Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг.
2.1.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему договору.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Выполнить работы, предусмотренные п. 1.3 настоящего договора, в полном объеме, с учётом соблюдения безопасности граждан, оказавшихся в месте сброса снега и наледи (обеспечение заграждений территории в месте сброса снега), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности.
2.2.2. Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.
2.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [ вписать нужное ] с момента возникновения этих обстоятельств.
2.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.
2.2.5. Производить сброс снега, наледи и сосулек таким образом, чтобы не повредить устройства, установленные на крыше (телевизионные камеры, антенны, вентиляционные короба и т.д.), и не нарушать целостность кровли.
2.2.6. Производить уборку с прилегающей к зданию территории сброшенного с кровли Заказчика снега, наледи и сосулек своими силами.
3. Сроки и порядок оплаты услуг
3.1. Стоимость оказываемых услуг определяется согласно тарифам Исполнителя (Приложение N 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, и оплачивается на основании выставленного счета.
3.2. По настоящему договору на основании выставленного счета, а также актов сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не позднее [ значение ] числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает услуги Исполнителя путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
3.3. Стоимость услуг Исполнителя в течение срока действия настоящего договора может быть изменена, о чем Исполнитель обязан предупредить Заказчика за [ значение ] дней.
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. [ Ежедневно/еженедельно/ежемесячно ] по окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. Заказчик в течение [ вписать нужное ] с момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан подписать его или представить обоснованный отказ.
В случае обоснованного отказа Исполнитель за свой счет должен устранить указанные замечания.
4.4. Если в течение [ вписать нужное ] Заказчик не подписал акт сдачи-приемки оказанных услуг и не представил обоснованный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком.
4.5. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный обеими Сторонами, является основанием для производства расчетов по настоящему договору.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель гарантирует качество услуг, оказываемых Заказчику в рамках настоящего договора.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере [ значение ] % от суммы, подлежащей выплате Исполнителю и определяемой согласно п. 3.1 настоящего договора.
5.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, предоставляемые услуги подлежат оплате в полном объеме.
5.4. В случае некачественного оказания услуг по очистке кровли от снега или нарушения срока их оказания Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере [ значение ] % от суммы, подлежащей выплате Исполнителю и определяемой согласно п. 3.1 настоящего договора.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные услуги, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.6. В случае повреждения кровли здания по вине Исполнителя при производстве работ по очистке кровли Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере.
5.7. Уплата пеней не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов.
В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [ указать наименование суда ] в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].
8.2. По настоящему договору Заказчик сохраняет право на досрочное расторжение договора в случае нарушения его условий Исполнителем, при условии предварительного письменного уведомления Исполнителя.
8.3. Письменное уведомление, указанное в п. 8.2 настоящего договора, должно быть направлено в адрес Исполнителя не позднее [ значение ] дней до предполагаемой даты расторжения. В этом случае договор считается расторгнутым после урегулирования всех финансовых вопросов по нему - оплаты фактически выполненного объема работ.
8.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и расторгнуть его в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за [ вписать нужное ].
8.5. При расторжении настоящего договора по инициативе Исполнителя Заказчик обязан оплатить фактически выполненный объем работ.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.
9.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
10. Реквизиты и подписи сторон
[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]
[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]
Приложение N 1 к договору оказания
услуг по очистке кровли от снега
от [число, месяц, год] N [значение ]
Тарифы на оказание услуг по очистке кровли от снега,
оказываемые [ указать наименование организации-исполнителя ]
Договор на выполнение работ по по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи
______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона, на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201 года заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить работы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________, согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.
2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее - Цена Договора).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Договору.
2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. 7 настоящего Договора.
2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 7 настоящего Договора.
2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ (приложение №3 настоящего Договора) в течение 10-ти (десяти) банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков – оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.
2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.
3.1.Срок выполнения работ: с декабря 2016 г. по марта 2017 г.
- 4.Обязательства сторон и качество выполненных работ.
4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием.
4.2. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.
4.3. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).
4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.
4.5. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала.
4.6. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.
4.7. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.
4.8. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.
4.9. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.
4.10. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.
4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы.
4.12. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.
4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.
4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта. В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность за повреждения автотранспорта и наложенные в связи этим взыскания органов технического контроля не несет.
4.15. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.
4.16. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данному Договору.
4.17. Исполнитель работ несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение срока выполнения работ гарантирует целостность кровли и системы водостоков.
4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания во время выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.
- 5.Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
5.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.
5.2. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.
5.3. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.
5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.
5.5. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения заказным письмом.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.
6.2. Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).
6.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2, № 3.
№___ от «___» ______ 20__ г.
АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г. Москва «___» _________ 20___ г.
_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
(Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее – договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.
2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:
3. Вышеуказанные услуги, согласно Договора должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.
4. Недостатки услуг: ( выявлены/не выявлены)
5. Результаты работ по Договору:
№___ от «___» ______ 20__ г.
Техническое задание
на проведение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи __________ по адресу:
______________________________
1. Исполнитель своими силами, средствами и материалами выполняет работы по очистке кровли на расстоянии 1,5 метра от края, а также с карнизов, козырьков и навесного оборудования стен здания, от снега, сосулек и наледи. Уборка снега и льда после выполнения работ по периметру здания _______________
Административное 4-х этажное здание имеет двухскатную крышу, кровля металлическая оцинкованная, имеет ограждение по периметру здания. Протяженность очищаемой кровли по периметру здания составляет 164 п.м., козырек центрального входа - 15 кв.м, козырек входа в лабораторию и козырек внутреннего входа со двора в административное здание - 12 кв.м.
2. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора на 3 месяца.
3. Основные требования к выполнению работ.
3.1. Очистка кровли от снега, наледи и сосулек осуществляется без ограничения количества чисток, по мере их накопления. Работы выполняются по мере накопления снежного покрова в течение 1 рабочего дня, с момента подачи заявки Заказчиком по телефону либо иным способом.
3.2. Очистка снега, наледи и сосулек производится по периметру кровли на расстоянии 1,5 м от края, а также свесов, карнизов, козырьков, навесного оборудования и воронок.
3.3. Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.
3.4. Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи осуществляется при обязательном применении рабочими Исполнителя испытанных страховочных систем и прочной страховочной веревки. Работники Исполнителя должны иметь нескользящую обувь.
3.5. Исполнитель обязан принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, при этом опасные зоны должны быть ограждены на ширину возможного падения снега и льда. На время работы Исполнитель выставляет дежурных.
3.6. Очистка кровель зданий от снега и льда должна производиться только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочее, недопустимо во избежание повреждения кровли.
3.7. После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.
3.8. Исполнитель должен предоставлять ежедневно по рабочим дням, а также в случае необходимости, в выходные или праздничные дни не менее 2 сотрудников для выполнения работ по очистке снега и наледи с крыш.
4. Требования к Исполнителю.
4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН.
4.2. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.
4.3. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.
4.4. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.
4.5. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.
4.6. Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме.
4.7. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.
4.8. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).
4.9. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком.
4.10. Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.
4.11. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.
4.12. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данной котировке.
4.13. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала. Список с контактными телефонами сотрудников Исполнителя оформляется приложением к Договору.
4.14. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.
4.15. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.
4.16. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.
4.17. Исполнитель работ по данному техническому заданию несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение 7-ми месяцев гарантирует целостность кровли и системы водостоков.
4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания, и в течение 7-ми месяцев дает гарантию на работу наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания после окончания срока выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.
5. Расчеты производятся по безналичному расчету, по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ, их оригиналам и счету-фактуре в течение 10-ти банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков – оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.
Договор на уборку снега с крыш 2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью _________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «МЭС», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА .
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять одноразовые работы по очистке от снега и льда крыш (кровли) зданий по адресу: Санкт ― Петербург,_______________________
Объем работ: _____________ м2 кровли здания по адресу: Санкт ― Петербург, ______________________
2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА.
2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2
2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет __________ рублей (________________________________________________________________________________________). В том числе НДС 20 % ___________ рублей (________________________________________________). Выполненный объем работ фиксируется в Акте сдачи ― приемки выполненных работ.
3. СРОКИ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. Начало работ в день подписания настоящего договора.
3.2. Окончание работ – в течении 2-ух рабочих дней с момента начала работ.
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ.
4.1. Оплата производится после выполнения работ в полном объёме, после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента поступления счёта Подрядчика.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Освободить зону сброса под крышами от машин и иной техники, обеспечить безопасность людей в зоне сброса снега и льда, установить ограждения в зоне сброса снега и льда.
5.2. Исполнитель обязуется:
5.2.1. Выполнить работы в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении.
6. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ.
6.1. По окончании работ Исполнитель уведомляет об этом Заказчика и одновременно представляет Акт сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Заказчик в течение одного дня с даты предоставления Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных работ обязан подписать его или представить обоснованный отказ. В случае обоснованного отказа Исполнитель должен устранить указанные замечания и вновь предъявить Заказчику выполненные работы. Доработки выполняются за счет Исполнителя. При этом Исполнитель не освобождается от ответственности за просрочки выполнения работ.
6.3. Если в течении одного дня Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и не представить обоснованный отказ, то работы считаются выполненными качественно и в срок и Заказчик обязан произвести оплату в соответствие с пунктом 4.1.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Исполнитель несет ответственность за невыполнение п. 5.2.1. настоящего договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1.Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов.
8.2. Споры по настоящему договору решаются путем непосредственных переговоров
сторон, в случае не урегулирования ― в Арбитражном суде г. Санкт -Петербурга и
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
8.4. Все изменения и дополнения к договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.
9.1 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и
содержит вместе с приложением 2 листа.
Заказчик:
_________________________________/_____________________________/
Подрядчик
_________________________________/_____________________________/
Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:
- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;
- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;
- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;
- улица ______________________________, дом _____, корпус _____;
- улица ______________________________, дом _____, корпус _____.
1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:
1.3.1. Начало работ: __________________________________________.
1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.
2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.
2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.
2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.
2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру. Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ. В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.
3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.
3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).
4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.
5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Адреса и реквизиты Сторон:
1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).
Скачивание документа
Загрузка документа начнётся через 29 секунд. Пожалуйста, подождите.
| Имя файла документа: Dogovor_o_vypolnenii_rabot_po_ochistke_krovli_ot_snega_i_naledi | |
| Доступные форматы скачивания: | .rtf, .pdf |
| Размер текстовой версии файла: | 10,0 кб |
Все-документы.ру - база документов, созданная при поддержке юристов, адвокатов и пользователей интернета. Любой документ, размещённый на сайте доступен для бесплатного скачивания, проверен на вирусы и другие вредоносные программы. Если вами обнаружена неточность в документе, или вы испытывайте сложность при загрузке файла на свой компьютер - просьба связаться с администрацией и сообщить о своей проблеме.
Договор на очистку кровли от снега
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на очистку кровли от снега (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов: Договор на очистку кровли от снега
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Договор на очистку кровли от снега и наледи
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Заявка (приложение к договору на очистку кровли от снега и наледи (вариант: дорог от снега))
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Судебная практика: Договор на очистку кровли от снега
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 12 "Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии" Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
(Р.Б. Касенов) Как указал суд, выполнение управляющей организацией работ и оказание услуг по управлению многоквартирным домом в соответствии с договором управления многоквартирным домом, направленные на создание благоприятных условий проживания граждан в доме, относятся к лицензионным требованиям, предъявляемым к лицензиатам, и, следовательно, подлежат лицензионному контролю со стороны органа государственного жилищного надзора (ст. 12 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"). Инспектор отдела госжилнадзора, обязывая общество производить очистку кровли, карниза дома, водоприемных воронок от наледи и снега, исходил из содержания договора управления многоквартирным домом и требований ЖК РФ. Таким образом, суд отказал в удовлетворении требования общества об отмене актов о привлечении общества к административной ответственности.
Уборка снега с крыш
Подборка наиболее важных документов по запросу Уборка снега с крыш (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика: Уборка снега с крыш
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 26.8 "Показания специальных технических средств" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения") Суд, отказывая в удовлетворении требований общества об отмене постановления о привлечении к административной ответственности за непринятие мер по очистке крыш от снега и льда, пояснил, что видеокамера, используемая для целей функционирования информационной системы "Единого центра хранения и обработки данных" является средством сбора видеоинформации, направляемой в ЕЦХД для последующей ее обработки и хранения (постановление правительства Москвы от 07.02.2012 N 24-ПП "Об утверждении Положения о государственной информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных").
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Интересная цитата из судебного решения: Ответчик, вне зависимости от принятых им мер к исполнению обязательства по содержанию крыши в надлежащем состоянии, несет ответственность за вред, причиненный имуществу потерпевшего в силу падения снега с крыши (если только таковое не стало следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, либо умысла потерпевшего) ". Доводы жалобы общества с ограниченной ответственностью "Информационный расчетно-кассовый центр" о проведении работ по чистке снега на крыше 14 января 2019 г. являются несостоятельными, поскольку ответчик, вне зависимости от принятых им мер к исполнению обязательства по содержанию крыши в надлежащем состоянии, несет ответственность за вред, причиненный имуществу потерпевшего в силу падения снега с крыши (если только таковое не стало следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств либо умысла потерпевшего). Кроме того, сам факт выполнения работ по очистке крыши от снега не исключает возможность того, что из-за некачественного их выполнения часть снега могла остаться на крыше."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Уборка снега с крыш
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Роструд напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при очистке крыш от снега
("Официальный сайт Роструда", 2021) "Официальный сайт Роструда www.rostrud.ru", 2021
Нормативные акты: Уборка снега с крыш
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N 290
(ред. от 29.06.2020)
"О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения"
(вместе с "Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме") проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
Договор очистки кровли от снега и наледи
Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс
Произошли изменения в документах на контроле
Нажмите для просмотра
| Найти | 0 из 0 фрагментов |
Справка Оглавление Редакции
Справка к документу
Оглавление
Свернуть всё
Развернуть
Сравнить редакции
Отметьте 2 редакции, чтобы сравнить их
Подтверждающие документы
Поиск похожих судебных актов по упоминанию норм
Чтобы найти похожие акты, отметьте важные для Вас нормы (лучше не более 3-х) и нажмите "Найти".
Система подберет судебные решения с одновременным упоминанием всех выбранных норм.
Читайте также: