Договор на монтаж электрики в частном доме
Договор подряда с электриком образец бланк
Если Вам необходимо выполнить какую-либо работу, требующую специальных знаний и навыков, лучше обратиться к профессионалам в конкретной области.
В частности, это касается работ с электричеством, где самодеятельность может быть просто опасной.
Необходимо обратиться к профессиональному электрику, но чтобы обезопасить себя от некачественного выполнения работы рекомендуется заключить с ним договор подряда.
Правила составления договора подряда
Договор подряда с электриком образец которого вы можете скачать на нашем сайте, является разновидностью договора подряда.
Поэтому он должен отвечать следующим условиям:
- Договор подряда составляется в письменной форме;
- Договор должен содержать дату и место его составления;
- В договоре должны быть указаны исполнитель и заказчик работ;
- Обязательно указание конкретного вида работ и ее результатов, подробности могут быть прописаны в техническом задании, прилагаемом к договору;
- В договоре должны быть оговорены стоимость работ и сроки оплаты;
- Необходимо прописать также ответственность сторон, т.е. конкретные негативные последствия для заказчика и исполнителя в случае нарушения условий, указанных в договоре;
- Договор должен содержать срок действия;
- Подписывается такой договор заказчиком и подрядчиком, чьи данные (наименование, паспортные данные, адреса и проч.) также прописываются в договоре подряда.
Подтверждение квалификации электрика
При заключении договора подряда с электриком следует запросить у него подтверждение квалификации.
Работы с электричеством сопряжены с опасностью, как было сказано выше, и для их выполнения требуются специальные знания и навыки.
Не следует верить на слово человеку, представляющемуся в качестве электрика.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены определенные документы, служащие подтверждением квалификации в той или иной профессии.
В частности подтверждением квалификации электрика служит удостоверение электрика, содержащее допуск по электробезопасности.
При этом в зависимости от сложности работ допуски также различаются.
Прием работ по договору подряда с электриком
После выполнения работ электриком оформляется еще одно приложение к договору – акт выполненных работ. При условии, что работы выполнялись в строгом соответствии с техническим заданием, акт выполненных работ будет во многом дублировать техническое задание, указывая при этом на сроки выполнения отдельных этапов работы или всей работы в целом.
Составление акта является завершающей стадией оформления договора подряда с электриком. После подписания акта производится полный расчет за проделанную работу, и договор считается полностью исполненным.
Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда с электриком вариант которого можно скачать бесплатно.
Договор подряда на электромонтажные работы
Договор подряда - документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ (статья 702 Гражданского Кодекса РФ). Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.
Особенности составления документа
Форма договора
Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.
Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.
Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы
Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.
- название документа, место и дата его подписания;
- информация о сторонах с указанием их полных имён. Если подрядчик является юридическим лицом, следует указать его регистрационные данные;
- предмет договора. Здесь указывается, какие именно электромонтажные работы должны быть выполнены, на каком объекте, а также, в какие сроки;
- стоимость работ и порядок расчётов. При указании стоимости работ сумму следует прописать как цифрами, так и словесно. Если стороны предусмотрели возможность уплаты аванса, необходимо также указать его размер и порядок выплаты. Здесь должна содержаться и информация о способе расчётов (наличный или безналичный), а также о валюте, в которой расчёт будет осуществлён (рубль, доллар, евро прочее);
- права и обязанности сторон. При составлении данного пункта необходимо предусмотреть все возможные нюансы с целью избежания претензий друг к другу в ходе и после проведения работ;
- приёмка завершённых работ. Здесь указывается, в какие сроки подрядчик должен передать выполненные работы после их завершения, должен быть оговорён порядок составления акта приёма-передачи выполненных работ, какие должны быть произведены действия в случае выявления недостатков в работах;
- гарантии. Заказчик гарантирует постоянный доступ подрядчика к объекту, на котором должны электромонтажные работы производится и своевременную оплату за них. Подрядчик же гарантирует качественное и своевременное выполнение всех возложенных на него обязанностей;
- ответственность сторон за невыполнение условий и обстоятельства, при которых стороны от ответственности могут быть освобождены;
- особые условия. Сюда можно включить порядок внесения изменений в договор, порядок решения споров, количество составленных экземпляров и т. д.;
- реквизиты сторон и их подписи.
Важно! При указании сроков работ следует определить их начальную и окончательную даты (статья 708 Гражданского Кодекса РФ).
В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.
![]()
Заполненный образец документа
Договор подряда №
г. ____________ «___» _________ 20___ г.
Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.
1.2. Работы выполняются в сроки______________________.
1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.
2. Стоимость работ и порядок расчётов
2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.
2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.
2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.
2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;
3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.
3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;
3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.
3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.
3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.
3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.
3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;
3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.
3.3. Подрядчик имеет право:
3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;
3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.
3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.
3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;
3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;
3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
4. Приёмка завершённых работ
4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).
4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.
4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.
4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).
5. Гарантии
5.1. Подрядчик гарантирует:
5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;
5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.
6. Ответственность сторон
6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
- уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.
7. Особые условия
7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.
7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.
Электрика в коттедже
В компании «ЭлСтрой» Вы можете заказать установку электрики в коттеджах и квартирах под ключ. Мы работаем в домах любого типа: каркасно-щитового, бревенчатого, кирпичного, а также из СИП-панелей, бруса, газосиликатных блоков (пеноблоков).
В компании «ЭлСтрой» Вы можете заказать установку электрики в коттеджах и квартирах под ключ. Мы работаем в домах любого типа: каркасно-щитового, бревенчатого, кирпичного, а также из СИП-панелей, бруса, газосиликатных блоков (пеноблоков).
Мы осуществляем монтаж:
ЭлСтрой: монтаж электрики в коттеджах с гарантией
Наши специалисты – опытные монтажники с 3-м и 4-м разрядами, которые имеют официальный допуск к работе с высоковольтными сетями (до 1 000В). Мы даем пятилетнюю гарантию на все выполненные нашей компанией работы.
Узнать, сколько стоят электромонтажные работы, Вы можете из таблицы ниже:
Наши цены
| Работы | Ед. изм. | Цены |
| Площадь до 70 кв. м 22 электроточки; бокс до 14 автоматов | от 60 т. р. до 80 т. р. | |
| Площадь до 110 кв. м 45 электроточки; бокс до 18 автоматов | от 80 т. р. до 120 т. р. | |
| Площадь до 150 кв. м 60 электроточек; бокс до 24 автоматов | от 130 т. р. до 170 т. р. | |
| Монтаж контура заземления «под ключ» | шт. | от 15 т. р. |
| Копка траншеи 400x700 мм C монтажом бронекабеля в ПНД трубе, с засыпкой песком 150 мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой | пог. м | 1100 р. |
На все оказанные услуги нашими специалистами мы предоставляем гарантию сроком на пять лет.
Подробные цены на производимые работы
| № | Наименование | Eд.изм. | Цена |
| 1 | Монтаж внутреннего эл.щита (бокса) до 12 модулей | шт. | от 3200 руб. |
| 2 | до 24 модулей | шт. | от 4600 руб. |
| 3 | до 36 модулей | шт. | от 5100 руб. |
| 4 | до 54 модулей | шт. | от 6200 руб. |
| 5 | Прокладка кабеля (1,5 кв.мм - 4кв.мм) в гофре (крепеж гофры) | пог.м | 85 руб. |
| 6 | Прокладка силового кабеля (6 кв.мм - 35 кв.мм) | пог.м | договорная |
| 7 | Монтаж электротехнического короба | пог.м | 100 руб. |
| 8 | Монтаж кабеля в штробе с последующей вмазкой | пог.м | 70 руб. |
| 9 | Монтаж и расключение однополюсного автомата ABB (в щите) | шт. | 170 руб. |
| 10 | Монтаж и расключение дифавтомата ABB, Legrand | шт. | 310 руб. |
| 11 | Монтаж вводного автомата АВВ, Legrand | шт. | 500 руб. |
| 12 | Монтаж и расключение электрического счетчика | шт. | 800 руб. |
| 13 | Установка розетки, выключателя (внутренних) | шт. | 250 руб. |
| 14 | Установка розетки, выключателя (наружных) | шт. | 250 руб. |
| 15 | Монтаж наружного эл.короба 10 -25 мм | пог.м | 80 руб. |
| 16 | Монтаж и расключение светильника типа "Амстронг" | шт. | 280 руб. |
| 17 | Монтаж и расключение точечного светильника (гипсокартон) | шт. | 290 руб. |
| 18 | Монтаж и расключение понижающего трансформатора 12в | шт. | 200 руб. |
| 19 | Монтаж люстры | шт. | от 400 руб. |
| 20 | Монтаж бра | шт. | 250 руб. |
| 21 | Установка звонка (с кнопкой) | шт. | 700 руб. |
| 22 | Монтаж и расключение проточного(накопительного) водонагревателя | шт. | от 1500 руб. |
| 23 | Подключение стиральной машины | шт. | от 1500 руб. |
| 24 | Подключение посудомоечной машины | шт. | от 1500 руб. |
| 25 | Устройства электрического теплого пола | кв.м | 650 руб. |
| 26 | Монтаж и расключение регулятора теплого пола | шт. | 400 руб. |
| 27 | Монтаж вентилятора | шт. | 300 руб. |
| 28 | Монтаж видеодомофона (с панелью вызова) | шт. | 6000 руб. |
| 29 | Монтаж контура заземления (под "ключ") | шт. | от 15000 руб. |
| 30 | Копка траншеи 400 x 700 мм (с монтажом бронекабеля в ПНД трубе, с засыпкой песком 150 мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой) | пог.м | 1100 руб. |
| 31 |
Калькулятор
Отправка заявкиОсобенности электромонтажа частного дома
Электропроект четко регламентирует расположение всей электрики в коттедже.
Специалисты компании «ЭлСтрой» проводят все работы согласно схеме, утвержденной клиентом. В ней отражены все электроприборы, находящиеся как в доме, так и на его территории.
Считается, что для загородных коттеджей характерно использование однофазных приборов (осветительные приборы, бытовая техника), которые не создают больших нагрузок на сеть. Для более энергоемких приборов, наши специалисты проложат электропроводку, рассчитанную на трехфазное энергопотребление.
Загородные участки не могут обойтись без заземления, грозозащиты и УЗО (устройство защитного отключения). Все это необходимо для обеспечения безопасной работы различных приборов и электросетей.
Для больших загородных домов обычно рекомендуют установку поэтажных электрощитов. В отличие от квартиры, в собственном доме необходимо самим выбирать точку ввода, которая служит стартом монтажа электросистемы внутренних помещений. Все вышеперечисленное должно быть отражено в электроспроекте.
Работы проводятся во всех типах домов:
План электроснабжения
Схему электроснабжения загородного дома условно делят на две части: внутридомовую и уличную. Вторая часть отражает все электроприборы, которые освещают прилегающую к дому территорию, а также все постройки на участке.
Существует несколько путей прокладывания кабеля: воздушный (устанавливаются столбы) и подземный. В последнем случае необходима дополнительная защита от повреждений, а также надежная изоляция (бронекабель).
Внутридомовая часть имеет поэтажное разделение, которое, в свою очередь, делится на группы в соответствии с евростандартом. На каждом этаже требуется установка электрощита, к которому подключаются кабели – к каждой силовой группе. Группы состоят из нескольких розеток и осветительных приборов. Но водонагреватель, электроплиту, холодильник и прочие бытовые приборы разделяют на отдельные группы.
Внутридомовая часть имеет поэтажное разделение, которое в свою очередь разделяется на группы согласно евростандарту. На каждом этаже требуется установка электрощита, к которому подключен кабель к каждой силовой группе. Группы состоят из нескольких розеток и осветительных приборов. Но такие бытовые приборы как водонагреватель, электроплита, холодильник и прочие разделяют на отдельные группы.
Монтаж электросети
Специалисты компании «ЭлСтрой» прокладывают проводку несколькими способами:
- открытая проводка;
- прокладка в каналах;
- скрытая проводка в стяжке пола и под штукатуркой.
Скрытая проводка осуществляется нашими монтажниками при помощи штробления стен и потолка. Открытую проводку прокладывают в специальных коробах или в стиле «ретро».
Мы производим монтаж электропроводки в домах всех существующих типов: каркасно-щитовых, бревенчатых, кирпичных, а также из СИП-панелей.
Специалисты нашей компании при разработке схемы проконсультируют Вас о наиболее подходящем способе прокладки электропроводки (исходя из материала Вашего дома).
Работы по электромонтажу коттеджа «под ключ» включают:- Расчет количества силовых линий На основании технического задания или дизайн-проекта, электрической мощности электроприборов.
- Монтаж всех силовых линий Слаботочных линий с учетом конструктивных особенностей коттеджа.
- Монтаж ВРУ, электрощитов, слаботочных щитов
- Монтаж временного освещения, розеток, автоматов
- Монтаж системы заземления, вводного подземного бронекабеля от уличного щита к дому
- Монтаж систем видеонаблюдения, интернета, спутникового ТВ, систем противопожарного оповещения и т. д.
- Монтаж ландшафтного освещения, установка светильников
- Монтаж подрозетников, распайка соединений
- Сборка щитов, проверка всех линий, видеосъемка всех этапов монтажа
- Монтаж светильников, розеток, выключателей
Почему стоит обратиться к нам
Электрика на даче и в частном доме
От правильного выбора компании по монтажу электрики на даче или в частном доме зависит итоговое качество работ. Доверив специалистам «ЭлСтрой» замену проводки, а также разводку электрики под ключ, Вы твердо можете быть уверены в безупречном результате.
Электропроводка в загородном доме
Разводка электрики в частном доме отличается от электромонтажа квартиры тем, что в схеме нужно учесть все имеющиеся и планируемые на участке постройки (беседка, бытовка, баня и т. д.). Соответственно, все варианты освещения стоит продумать заранее.
Дача или частный дом – это изолированное строение, которое необходимо защитить от молний. Это делается путем установки специального заземляющего контура, УЗИП, молниеотвода. УЗО (устройство защитного отключения) с током утечки 100-300мА(противопожарное) монтируется на вводе в щите. На все линии розеток необходима монтировать УЗО с током утечки 30мА
Если дом деревянный, то монтаж электромагистралей выполняется в негорючих металлических трубах, а наружной проводки – в специализированных коробах.
Наши цены
| Работы | Ед. изм. | Цены |
| Площадь до 70 кв. м 22 электроточки; бокс до 14 автоматов | от 60 т. р. до 80 т. р. | |
| Площадь до 110 кв. м 45 электроточки; бокс до 18 автоматов | от 80 т. р. до 120 т. р. | |
| Площадь до 150 кв. м 60 электроточек; бокс до 24 автоматов | от 130 т. р. до 170 т. р. | |
| Монтаж контура заземления «под ключ» | шт. | от 15 т. р. |
| Копка траншеи 400x700 мм C монтажом бронекабеля в ПНД трубе, с засыпкой песком 150 мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой | пог. м | 1100 р. |
На все оказанные услуги нашими специалистами мы предоставляем гарантию сроком на пять лет.
Подробные цены на производимые работы
| № | Наименование | Eд.изм. | Цена |
| 1 | Монтаж внутреннего эл.щита (бокса) до 12 модулей | шт. | от 3200 руб. |
| 2 | до 24 модулей | шт. | от 4600 руб. |
| 3 | до 36 модулей | шт. | от 5100 руб. |
| 4 | до 54 модулей | шт. | от 6200 руб. |
| 5 | Прокладка кабеля (1,5 кв.мм - 4кв.мм) в гофре (крепеж гофры) | пог.м | 85 руб. |
| 6 | Прокладка силового кабеля (6 кв.мм - 35 кв.мм) | пог.м | договорная |
| 7 | Монтаж электротехнического короба | пог.м | 100 руб. |
| 8 | Монтаж кабеля в штробе с последующей вмазкой | пог.м | 70 руб. |
| 9 | Монтаж и расключение однополюсного автомата ABB (в щите) | шт. | 170 руб. |
| 10 | Монтаж и расключение дифавтомата ABB, Legrand | шт. | 310 руб. |
| 11 | Монтаж вводного автомата АВВ, Legrand | шт. | 500 руб. |
| 12 | Монтаж и расключение электрического счетчика | шт. | 800 руб. |
| 13 | Установка розетки, выключателя (внутренних) | шт. | 250 руб. |
| 14 | Установка розетки, выключателя (наружных) | шт. | 250 руб. |
| 15 | Монтаж наружного эл.короба 10 -25 мм | пог.м | 80 руб. |
| 16 | Монтаж и расключение светильника типа "Амстронг" | шт. | 280 руб. |
| 17 | Монтаж и расключение точечного светильника (гипсокартон) | шт. | 290 руб. |
| 18 | Монтаж и расключение понижающего трансформатора 12в | шт. | 200 руб. |
| 19 | Монтаж люстры | шт. | от 400 руб. |
| 20 | Монтаж бра | шт. | 250 руб. |
| 21 | Установка звонка (с кнопкой) | шт. | 700 руб. |
| 22 | Монтаж и расключение проточного(накопительного) водонагревателя | шт. | от 1500 руб. |
| 23 | Подключение стиральной машины | шт. | от 1500 руб. |
| 24 | Подключение посудомоечной машины | шт. | от 1500 руб. |
| 25 | Устройства электрического теплого пола | кв.м | 650 руб. |
| 26 | Монтаж и расключение регулятора теплого пола | шт. | 400 руб. |
| 27 | Монтаж вентилятора | шт. | 300 руб. |
| 28 | Монтаж видеодомофона (с панелью вызова) | шт. | 6000 руб. |
| 29 | Монтаж контура заземления (под "ключ") | шт. | от 15000 руб. |
| 30 | Копка траншеи 400 x 700 мм (с монтажом бронекабеля в ПНД трубе, с засыпкой песком 150 мм, укладкой сигнальной ленты, засыпкой) | пог.м | 1100 руб. |
| 31 |
Калькулятор
Отправка заявкиЭлектромонтаж наружного освещения
Наружное освещение участка – важнейшая составляющая при монтаже электрики в частном доме.
Первоначальной частью работ при организации наружного освещения является планирование. На данном этапе учитываются такие параметры:
- Территориальный ландшафт, на котором располагается домовладение;
- Ширина и длина участка;
- Доминантные точки нагрузки электросети (места, где будет стоять больше всего приборов для освещения местности).
Помимо всего вышеперечисленного, для организации наружного освещения территории важно выбирать светильники с наличием защиты от влаги.
Профессиональная квалификация и богатый опыт специалистов компании «ЭлСтрой» позволяют выполнять работы любого уровня сложности и характера. К примеру, одним из наиболее популярных пожеланий клиентов является потребность в автоматизированной системе освещения. Её наличие позволяет владельцам частных домов очень хорошо экономить электроэнергию. Работает она следующим образом: свет загорается только при появлении человека в зоне действия фотоэлемента, а после выхода из неё он тут же выключается. Это весьма удобно, так как позволяет запрограммировать работу освещения в строго определенное время.
«ЭлСтрой» - надежное решение
Наша компания работает на рынке электромонтажных работ более 12 лет. На территории всего московского региона можно встретить большое количество довольных работой специалистов «ЭлСтрой» владельцев дач и частных домов. Среди преимуществ работы с нами можно выделить следующие:
- Пятилетняя гарантия на все выполненные виды работ;
- Бесплатный выезд электрика на объект для консультации с заказчиком;
- Возможность присутствия клиента на объекте при выполнении работ;
- Доступные цены на услуги.
![Монтаж]()
Что включает в себя услуга
- Выезд мастера, составления плана работ
- Составление схемы расположения электроприборов, розеток, выключателей (на основании электропроекта, по эскизам заказчика)
- Составление сметы электромонтажных работ
- Монтаж контура заземления
- Монтаж вводного кабеля (подземный и воздушный способ монтажа)
- Монтаж ВРУ, электрощитов, слаботочных щитов
- Штробление стен и монтаж подрозетников (для внутреннего монтажа)
- Монтаж коробов (для наружного монтажа)
- Монтаж всех необходимых силовых и слаботочных, кабелей
- Проверка всех силовых линий, сборка щитов (до проведения отделочных работ)
- Проведение отделочных работ
- Монтаж розеток, выключателей, светильников
- Монтаж ландшафтного освещения, установка светильников
- Пусконаладочные работы
Почему стоит обратиться к нам
Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика.
Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика. Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.
Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.
В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.
В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.
В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи. Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.
В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ. Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.
В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.
В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.
Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.
Договор на электромонтажные работы
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на электромонтажные работы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов: Договор на электромонтажные работы
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Договор подряда на выполнение электромонтажных работ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Акт сдачи-приемки выполненных электромонтажных работ (приложение к договору на выполнение электромонтажных работ)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Судебная практика: Договор на электромонтажные работы
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2019 N 301-ЭС19-11565 по делу N А79-1452/2017
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, так как суды пришли к правильному выводу о том, что с расторжением договора у субподрядчика отпали правовые основания для удержания излишне перечисленных ему денежных средств и возникло обязательство по их возврату генподрядчику. Как следует из судебных актов, 17.10.2013 между обществом "Строитель Плюс" (генподрядчик) и обществом "Электромонтаж" (субподрядчик) был заключен договор на выполнение работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на электромонтажные работы
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Организация-заказчик заключила договор строительного подряда на выполнение электромонтажных работ. Гарантийный срок на электромонтажные работы договором не установлен. В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы?
(Консультация эксперта, 2018) Вопрос: Организация-заказчик заключила договор строительного подряда на выполнение электромонтажных работ. Гарантийный срок на электромонтажные работы договором не установлен. В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы?
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Путеводитель по судебной практике. Аренда. Общие положения Истец в процессе действия договора аренды понес затраты на ремонт помещения в размере 2 929 822 рублей 26 копеек, в подтверждение чего представил договор от 17.08.2015 на проведение работ по капитальному ремонту нежилого помещения, договор от 01.08.2015 на проведение электромонтажных работ, договор от 05.09.2015 N 09/2015 на изготовление столярных изделий, договор от 15.08.2015 N М-8/15, договор от 03.03.2016 N 31 строительного подряда, договор от 12.10.2015 на изготовление матриц для отливки изделий из чугуна, договор от 19.08.2015 на оказание дизайнерских услуг, а также копии платежных документов (т. 1, л.д. 122-138).
Нормативные акты: Договор на электромонтажные работы
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Решение Бурятского УФАС России от 04.03.2021 N 003/06/69-150/2021
Нарушение: п. 2 ч. 6 ст. 69 Закона о контрактной системе.
Решение: Признать жалобу обоснованной; выдать предписание об устранении нарушений. Договор субподряда от 20.04.2020 N 16 заключенный между ООО "П" и ООО "СБ", не может рассматриваться как документ, подтверждающий соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с пунктом 2 приложения N 1 к постановлению Правительства N 99, т.к. предметом контракта является выполнение электромонтажных работ, что не подтверждает опыт по выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства.
Договор на электромонтажные работы образец
Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на электромонтажные работы образец (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов: Договор на электромонтажные работы образец
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Договор подряда на выполнение электромонтажных работ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Форма: Акт сдачи-приемки выполненных электромонтажных работ (приложение к договору на выполнение электромонтажных работ)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на электромонтажные работы образец
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Годовой отчет 2020"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2020) Дело в том, что согласно п. 52 Методических указаний по учету ОС объект включается в состав основных средств после завершения капитальных вложений. Пока капитальные вложения в объект продолжаются, принимать его к учету как объект основных средств еще рано. Классический пример - проведение отделочных и электромонтажных работ в здании, которое сдано подрядчиком без отделки (внутренней и внешней), электрики, сантехники и т.д.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет"
(Крутякова Т.Л.)
("АйСи Групп", 2021) Дело в том, что согласно п. 52 Методических указаний по учету ОС объект включается в состав основных средств после завершения капитальных вложений. Пока капитальные вложения в объект продолжаются, принимать его к учету как объект основных средств еще рано. Классический пример - проведение отделочных и электромонтажных работ в здании, которое сдано подрядчиком без отделки (внутренней и внешней), электрики, сантехники и т.д.
Читайте также: