Договор поставки на сваи
Инструкция: составляем договор поставки
Договор поставки — это документ, фиксирующий соглашение сторон о покупке и доставке товаров. Его составляют по нормам ГК РФ.
31 августа 2020 Автор: Задорожнева АлександраСоглашение по ГК РФ
Официальный договор поставки по ГК РФ — это контракт между продавцом, который ведет предпринимательскую деятельность, и покупателем, который закупает продукцию не для личных целей (ст. 506 ГК РФ).
Такое соглашение оформляется в виде письменной сделки с четкой регламентацией условий (гл. 9, 11 ГК РФ). Продавец обязуется поставить товары надлежащего ассортимента и качества, а заказчик — оплатить их. В контракте оговариваются сроки, цена, порядок и адрес приемки. Основные положения о заключении такого соглашения перечислены в ст. 432 ГК РФ.
Типовая форма
Вот типовая форма договора поставки — пустой шаблон:
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г.______________ «___»____________20__ г.
___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.
1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Вне зависимости от объема закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счета.
2. Сроки и порядок поставки
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.
2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счете.
2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).
2.4. Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.
3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.
3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.
3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.
3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счетом.
4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами в российских рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров).
4.3. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указываются дата, номер счета.
4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.5. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньше той, которую он заранее перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.
В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчетный счет Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.
4.6. По соглашению сторон возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчетный счет поставщика не позднее чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.
4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счете на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.
5. Права и обязанности поставщика
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.)
5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.
5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.
6. Права и обязанности покупателя
6.1. Покупатель обязан:
6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.
6.2. Покупатель вправе:
6.2.1. В случае если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.
7. Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.
7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке, предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора, задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор может быть разрешен в судебном порядке.
Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
9.1. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся.
В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.
10. Срок действия договора
10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.
10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
11. Изменение и расторжение договора
11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.
Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
12. Прочие условия
12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.
12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон
Как составить
Контракт — это письменное соглашение участников сделки. Поставщик и заказчик утверждают существенные и несущественные условия, утверждают цену, сроки и порядок приемки.
Вот инструкция, как правильно составить договор поставки товара между продавцом и покупателем:
- Предварительно согласовать все условия.
- Составить письменное соглашение.
- Прописать преамбулу — вводную часть. В ней указать поставщика, заказчика, их должностных лиц и основания, по которым они принимают решение (устав, приказ, доверенность).
- Перечислить права, обязанности и требования сторон друг к другу. Обязательно оговорить предмет соглашения, сроки реализации, порядок сдачи-приемки и оплаты, ответственность сторон, прекращение действия соглашения и досудебное урегулирование спорных вопросов.
- Привести реквизиты участников, поставить подписи и печати.
Стороны
Поставщик и заказчик — это две стороны договора поставки: их полное и сокращенное наименование, Ф.И.О. представителей и основания для их действия пишут в преамбуле.
Существенные условия
Это условия, без утверждения которых контракт нельзя заключить. Существенные условия поставки в договоре поставки — это предмет соглашения, сроки доставки товара и требования участников, по которым необходимо достичь согласия (ст. 432 ГК РФ).
Что необходимо прописать:
- Предмет. Это название товара и его количество (п. 3 ст. 455 ГК РФ). Количество указывают в единицах измерения или денежном выражении. А в названии не стоит ссылаться исключительно на родовые признаки изделий. Единицы измерения всегда соответствуют характеристикам продукции.
- Сроки. Оговаривается период или конкретная дата доставки. Если срок в контракте не указан, он устанавливается в соответствии со ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления пленума ВАС РФ №18 от 22.10.1997).
- Требование о ведении продавцом предпринимательской деятельности (ст. 506 ГК РФ).
Условия о качестве и упаковке товара
В этом пункте стороны ссылаются на нормативы или конкретные ГОСТы. Здесь же прописывается гарантия и условия замены некачественной и дефективной продукции. Если есть необходимость, согласовывают упаковку, тару и маркировку.
Условия о порядке поставки и приемке
В любом соглашении необходимо утвердить порядок поставки по договору поставки продукции — ее сроки и периодичность. Доставку выполняют единовременно или партиями. Если товар поставят в несколько партий, надлежит составить график. Если графика и сроков нет, то доставку осуществляют каждый месяц ровными партиями.
Заказчик принимает продукцию, проверяет целостность упаковки и ее содержимое. После приемки участники сделки подписывают товарную накладную или акт. Допускается прописать в соглашении особый порядок приемки продукции, например, для опасных грузов или для отдельных продтоваров, с ограниченным сроком годности.
Порядок оплаты
Задача покупателя — принять и оплатить продукцию. Сроки и порядок взаиморасчетов прописывают в соответствующем пункте. В основном, это безналичная оплата на основании выставленного счета, товарной накладной и иных документов.
Если порядок взаиморасчетов не определен в соглашении, то основанием для перевода денег являются платежные поручения (ст. 516 ГК РФ).
Правила досудебного разрешения споров
Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров обязателен (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Отдельным пунктом контракта прописывают, как реализовывается претензионная работа и что служит основанием для расторжения соглашения.
Образец
Так выглядит образец договора на поставку товара 2020 года (покупка кирпича):
Образец договора поставки железобетонных изделий, заключаемого между юридическими лицами
1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.
1.2. В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (20%).
2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.
3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.
3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;
3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;
3.2.3. выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;
3.2.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.
4. ДОСТАВКА ТОВАРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
- по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
- по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.
4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;
4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.
4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.
4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).
4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.
4.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.
4.8. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.
5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.
5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.
7. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.
7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:
7.2.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более дней.
7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до « » 2021 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.
8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;
8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
Договор поставки
Наиболее применяемый договор в предпринимательской деятельности. Это вид договора купли-продажи. Поставщик, лицо, осуществляющее коммерческую деятельность, обязуется передать в оговоренные сроки продукцию или товар Покупателю. Причем, эта продукция должна использоваться в целях, не связанных с личным, семейным или домашним обиходом. В остальном применяются правила договора купли-продажи.
55 документов
- Все 55
- Договор 4
- 1 2
- Оборудование 2
- Договор 3
- Строительные материалы 2
- Печатная продукция 2
Договор поставки товара
Образец договора поставки товара, заключаемого между юридическими лицами
Образец договора поставки товара, заключаемого между юридическими лицами
- Предмет договора
- Сумма договора и порядок оплаты
- Поставка товара
- Приёмка товаров по количеству, комплектности и качеству
- Гарантийный срок
- Ответственность сторон
- Форс-мажор
- Порядок разрешения споров
- Срок действия договора и порядок его расторжения
- Уведомление
- Общие условия
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
39515 знаков,
Открыть документ
- Предмет договора
- Сумма договора и порядок оплаты
- Поставка товара
- Приёмка товаров по количеству, комплектности и качеству
- Гарантийный срок
- Ответственность сторон
- Форс-мажор
- Порядок разрешения споров
- Срок действия договора и порядок его расторжения
- Уведомление
- Общие условия
- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
- Подписи сторон
Договор поставки с условием о предоплате за поставляемый товар
Образец договора поставки с условием о предоплате за поставляемый товар, заключаемого между юридическими лицами
Образец договора поставки с условием о предоплате за поставляемый товар, заключаемого между юридическими лицами
Образец договора поставки (долгосрочный), заключаемого между юридическими лицами
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставлять Покупателю, а Покупатель - принимать и оплачивать продовольственные товары (далее по тексту - товар).
1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по заявкам Покупателя.
Заявки формируются на основании согласованной Сторонами спецификации, которая предусматривает перечень товара (номенклатура, вид упаковки, индивидуальные характеристики) и его стоимость.
1.3. Периодичность поставок, ассортимент, количество и цена каждой партии определяются на основании заявки на поставку партии товара с учетом наличия на складе Поставщика необходимого товара.
1.4. Стороны согласовали форму спецификации (приложение N к Договору).
1.5. Стороны согласовали форму заявки на поставку партии товара (приложение N к Договору).
2. Качество товара и документы на товар
2.1. Поставщик гарантирует, что качество товара соответствует техническим регламентам, документам по стандартизации, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
Качество товара должно обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду товара.
2.2. Поставщик обязан поставить товар с оставшимся на момент поставки сроком годности не менее от общего срока годности.
2.3. Документы на товар.
2.3.1. Не позднее трех рабочих дней со дня фактического получения покупателем партии товара поставщик обязан передать все относящиеся к товару документы, предусмотренные действующим законодательством для товара данного вида: сертификат соответствия, свидетельство о декларировании, гигиенический сертификат, качественное удостоверение, ветеринарную справку (если товар перевозится в пределах одного района или города) или ветеринарное свидетельство (если товар перевозится между несколькими районами или городами).
2.3.2. На каждую партию товара Поставщик передает Покупателю документы, необходимые для учета приобретаемого товара и совершения операций с ним (счет-фактуру и товарно-транспортную накладную по форме N 1-Т). Указанные документы передаются Покупателю в день доставки товара.
3. Цена товара и порядок расчетов
3.1. Цена единицы товара по Договору указана в спецификации с учетом НДС ( %).
3.2. Стоимость каждой партии товара указывается в товарной накладной, оформленной на эту партию товара.
3.3. Цена товара, согласованная Сторонами в спецификации к Договору, на день поставки является твердой и изменению не подлежит.
3.4. Покупатель обязуется производить оплату каждой партии товара в течение ( ) дней со дня фактического получения товара. Проценты на сумму оплаты не начисляются и не уплачиваются.
4. Срок и условия поставки
4.1. Для приобретения товара Покупатель направляет Поставщику заявку на поставку партии товара по факсу (номер ) либо по электронной почте (адрес: ) с запросом о подтверждении доставки и прочтения. Оригинал заявки передается Поставщику не позднее ( ) рабочих дней с момента доставки товара.
4.2. Товар должен быть поставлен в полном объеме в течение ( ) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку партии товара.
4.3. Поставка товара осуществляется путем доставки. При этом обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику для доставки Покупателю.
4.4. Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи товара перевозчику для доставки Покупателю производятся силами и за счет Поставщика.
4.5. Поставщик обязан уведомить покупателя факсом на номер о времени сдачи товара перевозчику и предполагаемом времени доставки в соответствии с данными перевозчика.
4.6. Организация доставки.
4.6.1. Поставщик принимает на себя обязательство организовать доставку товара до склада Покупателя путем заключения с автотранспортной компанией договора перевозки от своего имени и за счет Покупателя. При выполнении этой обязанности Поставщик вправе самостоятельно заключать все необходимые для этого договоры с третьими лицами.
4.6.2. Товар должен быть доставлен на склад Покупателя, расположенный по адресу: .
4.6.4. Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру на стоимость транспортных услуг в срок не позднее ( ) календарных дней с даты доставки товара на склад Покупателя.
4.6.5. За оказание услуг по организации доставки товара Покупатель выплачивает Поставщику денежное вознаграждение в размере ( ) руб., в том числе НДС (20%) в размере ( ) руб.
4.7. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения переходят к Покупателю в момент передачи товара перевозчику для доставки Покупателю.
5. Приемка-передача товара
5.1. Принятые Покупателем товары должны быть им осмотрены в день доставки.
5.2. Качество товара проверяется на соответствие требованиям, предусмотренным Договором и спецификацией. Количество и ассортимент товара проверяются на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, путем подсчета товарных единиц.
5.3. В случае выявления недостатков и несоответствий товара Покупатель обязан приостановить приемку-передачу, обеспечить сохранность товара, принять меры по предотвращению его смешения с однородным товаром, вызвать Поставщика, направив ему факсом на номер уведомление о необходимости прибытия, для продолжения приемки товара и составления акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по унифицированной форме N ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 (далее - акт по форме N ТОРГ-2).
5.4. Поставщик должен прибыть к месту приемки-передачи в течение ( ) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. Он обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие право действовать от имени Поставщика без доверенности.
5.6. Сведения о поставке товара, не соответствующего условиям Договора о качестве, количестве и ассортименте, указываются в товарной накладной и в акте по форме N ТОРГ-2. Подписание Поставщиком данного акта свидетельствует о надлежащем уведомлении Покупателем Поставщика о недостатках и несоответствиях поставленного товара.
Если приемка-передача товара производилась в отсутствие Поставщика, экземпляр акта по форме N ТОРГ-2 в течение ( ) календарных дней после составления направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. Доставка акта по форме N ТОРГ-2 по указанному в Договоре адресу местонахождения Поставщика признается извещением Поставщика о выявленных недостатках и несоответствиях товара.
5.7. Передача товара ненадлежащего качества.
5.7.1. При передаче товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение ( ) календарных дней с даты подписания Сторонами или доставки Поставщику акта по форме N ТОРГ-2 заменить этот товар товаром надлежащего качества.
5.7.2. Товар, поступивший в поврежденной упаковке, признается товаром ненадлежащего качества.
5.7.3. При замене товара ненадлежащего качества возврат такого товара осуществляется силами и за счет Поставщика в течение ( ) календарных дней с даты подписания (доставки Поставщику) акта по форме N ТОРГ-2. При этом Покупатель обязан обеспечить Поставщику доступ для вывоза товара.
5.7.4. Если ненадлежащее качество товара (в течение срока годности) обнаружено в процессе подготовки товара к реализации или в процессе реализации, Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика по факсу (номер ). Поставщик обязан прибыть для составления акта о выявленных нарушениях условий договора о качестве товара (далее - акт о выявленных нарушениях) не позднее чем на следующий день после получения уведомления.
В течение ( ) календарных дней после подписания акта о выявленных нарушениях Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.
Претензии по качеству продовольственных товаров могут быть предъявлены Покупателем в течение срока годности товара (при условии соблюдения Покупателем условий хранения).
5.8. В случае передачи товара, не соответствующего условиям Договора о количестве, ассортименте, Поставщик обязан исполнить направленное в связи с этим требование Покупателя в указанный им срок. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязанности Поставщика по исполнению данного требования.
Претензии по количеству, ассортименту товара предъявляются Покупателем не позднее ( ) календарных дней с даты поставки.
5.9. Порядок приемки-передачи отдельных видов товаров может быть установлен в нормативных правовых актах, предусматривающих обязательные для Сторон правила приемки-передачи. В таком случае Стороны обязаны применять указанные правила приемки-передачи.
5.10. Стороны согласовали форму доверенности (приложение N к Договору).
5.11. Стороны согласовали форму уведомления о необходимости прибытия для приемки-передачи товара (приложение N к Договору).
5.12. Стороны согласовали форму акта о выявленных нарушениях условий договора о качестве товара (приложение N к Договору).
5.13. Стороны согласовали форму требования в связи с нарушением условий договора о количестве/об ассортименте (приложение N к Договору).
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере ( ) % от неуплаченной суммы, включающей НДС, за каждый день просрочки, но не более ( ) % от неуплаченной суммы.
6.2. При нарушении сроков поставки, замены товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере ( ) % от стоимости не поставленного в срок (не соответствующего условиям Договора) товара, за каждый день просрочки, но не более ( ) % от стоимости непоставленного (не соответствующего условиям Договора) товара.
6.3. Неустойка (пени) уплачивается Стороной, нарушившей Договор, только после направления другой Стороной письменной претензии об уплате неустойки (пеней) (далее - претензия).
6.4. Признанием Стороны, нарушившей Договор, обязанности по уплате неустойки (пеней) являются, в частности, следующие действия: ответ на претензию, содержащий указание на признание данной обязанности, подписание Сторонами акта сверки, акта взаимозачета, направление документа, содержащего просьбу об отсрочке или рассрочке уплаты неустойки (пеней). Признание обязанности по уплате неустойки в части, в том числе путем уплаты этой части, не свидетельствует о признании такой обязанности в целом.
Несовершение названных действий, непредставление ответа на претензию либо представление ответа, не содержащего указания на признание обязанности по уплате неустойки, или отсутствие возражений на претензию при неуплате неустойки (пеней), а также сам факт неуплаты неустойки (пеней) в предусмотренный в претензии срок считаются отказом Стороны, нарушившей Договор, уплатить неустойку (пени).
6.5. Если на Покупателя, реализующего полученный от Поставщика товар, в течение срока годности товара и при соблюдении Покупателем условий его хранения был наложен штраф и (или) товар был снят с реализации по причине нарушения Поставщиком установленных законодательством требований к товару, Поставщик обязан возместить все расходы, понесенные Покупателем в связи с указанными обстоятельствами.
6.6. Стороны согласовали форму претензии об уплате неустойки (пени) (приложение N к Договору).
7. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора
7.1. Договор действует до « » 2021 г.
7.2. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях и порядке, предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае если, .
Указанные нарушения признаются Сторонами существенными.
Если Поставщик при наличии любого из названных нарушений примет исполнение от Покупателя либо иным образом подтвердит действие Договора, то он не вправе будет ссылаться на это нарушение как на основание для отказа от Договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).
7.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если .
Указанные нарушения признаются Сторонами существенными.
Если Покупатель при наличии любого из названных нарушений примет исполнение от Поставщика либо иным образом подтвердит действие Договора, то он не вправе будет ссылаться на это нарушение как на основание для отказа от Договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).
7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна Сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления по форме, согласованной Сторонами в приложении к Договору.
Договор считается расторгнутым по истечении ( ) рабочих дней с момента доставки уведомления адресату.
7.6. Стороны согласовали форму уведомления об одностороннем отказе поставщика/покупателя от исполнения договора (приложение N к Договору).
8. Порядок разрешения споров
Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии со ст. 35 АПК РФ передаются в арбитражный суд по адресу ответчика.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
9.5. К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами формы документов:
- спецификация (приложение N );
- заявка на поставку партии товара (приложение N );
- доверенность (приложение N );
- уведомление о необходимости прибытия для приемки-передачи товара (приложение N );
- акт о выявленных нарушениях условий договора о качестве товара (приложение N );
- требование в связи с нарушением условий договора о количестве/об ассортименте (приложение N );
- претензия об уплате неустойки (пеней) (приложение N );
- уведомление об одностороннем отказе поставщика/покупателя от исполнения договора (приложение N ).
Договор поставки
Полезна ли Вам информация на данной странице?
В стоимость входит проведение геотехнических исследований (динамическое зондирование грунтов не менее чем в трех точках), измерение коррозионной агрессивности грунтов, а также нивелировка участка.
Читайте также: