Договор на строительство ангара из металлоконструкций
Договор на строительство ангара из металлоконструкций
ДОГОВОР №__
на выполнение работ по изготовлению и установке навеса
__________________________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ________________________________________________________________________________________________ с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Тихонова Анастасия Алексеевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Тихоновой Анастасии Алексеевны действующей на основании Свидетельства о регистрации, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить следующие работы (Задания):
Изделия из металлопрофиля и поликарбоната:
1.______________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________________
Навес из ___________________________
Дни недели установки
2.Порядок исполнения обязательств
2.1. Работы, указанные в п.1.1.(согласно приложенному эскизу) Договора, выполняются Исполнителем с момента подписания настоящего договора.
2.2. Приемка осуществляется на основании акта приема-передачи выполненных работ (далее по тексту «Акт»).
2.3. Датой завершения выполнения Задания является дата подписания Акта Заказчиком.
2.4. В случае получения отказа Заказчика от приемки выполненных работ, обоснованного несоответствием требованиям Задания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан в приемлемые для Заказчика сроки устранить несоответствия за свой счет.
3. Обязательства сторон
В процессе реализации Договора Исполнитель обязуется:
3.1. Выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора, в соответствии с требованиями Заказчика.
3.2. Обеспечивать сохранность документов, получаемых в ходе выполнения работ от Заказчика и третьих лиц.
3.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение своих обязательств по Договору.
3.4. В случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечь некачественное выполнение работ или невозможность выполнения работ в срок, Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.
3.5. Не совершать любых действий, противоречащих интересам Заказчика, либо создающих угрозу причинения ущерба его имуществу.
В процессе реализации Договора Заказчик обязуется:
3.6. Соблюдать условия Договора, требования действующего законодательства РФ.
3.7. Обеспечивать электричеством и водой
3.9. Обеспечивать Исполнителю доступ к необходимым для работы документам.
3.9. Обеспечивать своевременность платежей предусмотренных разделом 4 Договора.
3.9.1. В процессе реализации Договора Стороны обязуются согласовывать действия, необходимые для своевременного выполнения работ.
3.9.2. Заказчик и Исполнитель должны согласовать дату установки навеса путем подбора свободных дат у Исполнителя.
4. Стоимость работ и порядок расчетов по договору
4.1. За выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. Договора Заказчик выплачивает Исполнителю денежную сумму в размере ____________________________________________________________________
4.2. Заказчик приступает к исполнению работ после зачисления задатка на расчетный счет исполнителя либо наличными в размере _____________________________________________________________________________________
5. Сроки исполнения работ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по «___» _________________2017 г. включительно. Срок может увеличиться(по договоренности) в связи с неблагоприятными погодными условиями для монтажа.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли бы ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. В случае возникновения убытков Заказчика в результате нарушения Исполнителем условий Договора, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения, дополнения Договора производятся по соглашению Сторон и оформляются письменно уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Если иные условия выполнения работ или устройство конструкций не оговорены в настоящем договоре, Исполнитель производит работы, а также конструктивные решения на свое усмотрение.
7.3. На Исполнителе не лежит перемещение вынутого грунта на территории Заказчика.
7.4. Исполнитель дает гарантию в течении 5 лет на конструкцию от разрушения под снеговой нагрузкой, при условии недопустимости снежного покрова на крыше более 15 см.
7.5.Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и его толкованием, по возможности, улаживаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке в арбитражном суде.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: ________________________________________
Краткое наименование: ____________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________
Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемого между юридическим и физическим лицом
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами – в твердой сумме либо приблизительной - путем составления смет на отдельные виды работ. Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам. Заказчик в любое время может отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику за все, уже сделанные, этапы работы.
Показать ещеДОГОВОР ПОДРЯДА
по производству конструкций и выполнение работ в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется осуществить в соответствии с условиями Договора и утвержденной Технической документацией (далее – Техническое задание) следующие работы: , а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную Договором цену.
- замеры для конструкции на объекте Заказчика;
- подготовку технической документации (технического задания), необходимую для размещения заказа на изготовление конструкции (утверждается подписями Сторон);
- дополнительно .
1.3. Объем, вид ремонтных работ, материал, используемый для работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора, его стоимость согласовываются Сторонами в Техническом задание, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика – из его материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов. В случае выполнения работ из материалов Заказчика, Подрядчик не несет ответственности за надлежащее качество предоставленных материалов.
1.5. Адрес объекта Заказчика (производства работ): .
2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость (цена) работ по настоящему Договору составляет: рублей.
2.2. При заключении Договора Заказчик вносит часть стоимости (цены) работы Исполнителю в размере % от всей стоимости (цены) работ по настоящему Договору, что составляет рублей.
2.3. При доставке Товара (доставка и подъём на этаж осуществляются бесплатно) заказчик вносит сумму в размере % рублей.
2.4. Оставшуюся сумму вносит после окончания производства (изготовлению) работ: рублей.
3. СРОК ПРОИЗВОДСТВА (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) РАБОТ
3.1. Срок изготовления стандартной конструкции составляет рабочих дней при условии оплаты Заказчиком суммы, предусмотренной в п.2.2 настоящего Договора, а также выполнения работ, предусмотренных в п.1.2 – замеры для конструкций. Срок изготовления нестандартной конструкции дополнительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме, о чем делается запись в Техническом задании к настоящему Договору.
3.2. Срок выполнения работ после доставки на установку конструкций рабочих дня. Срок выполнения работ по отделке балконов составляет от рабочих дней. В случаях, когда отделка производится гипсокартоном, штукатурные работы, покраска, стяжка или укладывание плитки, срок увеличивается до рабочих дней. Срок выполнения работ по установке крыши рабочих дня. По установке выноса – рабочих дня. Кладка парапета – рабочих дня, чистовая кладка – рабочих дней. Сложный демонтаж осуществляется в течение рабочих дней. При одновременном заказе работ, сроки выполнения работ суммируются.
3.4. Настоящим Стороны договорились, что в зависимости от атмосферных и погодных условий (мороз ниже -15 градусов Цельсия, ураган и пр.), создающих опасность для качественного выполнения работ в срок, установленный по настоящему Договору и соглашению Сторон, Исполнитель вправе в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Заказчика в 3хдневный срок, увеличить срок выполнения работ до момента прекращения действия природных катаклизмов. Срок выполнения работ согласовывается Сторонами дополнительно.
3.5. Срок действия настоящего Договора наступает с даты подписания его сторонами и действует до окончания работ по договору, окончанием работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
- Принять работы в порядке и на условиях настоящего Договора, согласно ст.702 ГК РФ;
- Заказчик не вправе вносить изменения, которые могут повлиять на производство (изготовление) работ, поставку Товара после подписания Технического задания, т.к. Товар изготавливается по индивидуальным размерам Заказчика;
- Обеспечить Исполнителя электроэнергией и рабочим освещением и строительными мешками для мусора;
- Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю при транспортировке изделий, а также при производстве монтажных работ: принять меры для защиты окружающей обстановки в помещении от загрязнения и порчи (тщательно закрыть мебель); при необходимости, обезопасить имущество третьих лиц от возможной порчи в процессе выполнения работ по установке оконных конструкций;
- Осуществить все, предусмотренные настоящим Договором платежи, в размере и порядке, предусмотренном главой 2 настоящего Договора.
- Рассчитывать на то, что результат работы при обычных условиях использования (эксплуатации) безопасен для жизни, здоровья, окружающей среды;
- Если материал, предоставленный Подрядчиком для выполнения работ имеет механические и /или иные повреждения (брак), Заказчик имеет право потребовать его безвозмездной замены в течение дней с даты обнаружения брака.
- Исполнитель обязан принять заявку от Заказчика, рассчитать стоимость заказа;
- Составить Техническое задание и согласовать его с Заказчиком;
- Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего Договора в сроки, предусмотренные настоящим Договором, или, в случае указанном в п.3.1, Техническом задание к настоящему Договору.
- В случае выполнения работ силами Исполнителя, в перечень работ входит:
- Демонтаж старых конструкций (без сохранения целостности демонтируемых рам и конструкций, вынос демонтированных конструкций и строительного мусора на лестничную клетку). Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит. Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора. В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;
- Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1. Стандартный монтаж и 2. Монтаж по . Способ монтажа отражен в Техническом задании.
- Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий). В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;
- Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);
- Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.
5.2. Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.
5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.
5.5. В случае, если Заказчик не выполняет условия по оплате работ, предусмотренные главой 2 настоящего Договора, то Заказчик теряет право на гарантийный срок на работы до полного выполнения обязательства по оплате по Договору.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
6.1. Гарантийный срок на работы Стандартного монтажа составляет 1 год с даты подписания Акта сдачи-приемки работ. При выполнении монтажа по ГОСТу (с использованием гидро и пароизоляционных лент) гарантийный срок составляет 3 года. В случае производства работ по изготовлению оконной конструкции – гарантийный срок на стекло не распространяется. По истечении гарантийного срока, Заказчик может заключить с Исполнителем договор на Техническое обслуживание изделий.
6.2. Устранение выявленных Заказчиком недостатков работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, производится в течение рабочих дней с даты письменного обращения в Гарантийный отдел Исполнителя, если иное дополнительно не согласовано Сторонами. Претензии принимаются при предъявлении настоящего Договора. Исполнитель не несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, которые появились вследствие неправильной эксплуатации, ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате неправильной установки продукции силами Заказчика и в результате транспортировки, осуществляемой Заказчиком. В случае ухудшения качества результата работ или выхода из строя фурнитуры вследствие нарушения условий их эксплуатации, Заказчик производит ремонт за свой счет.
6.3. По истечении гарантийного срока, а также при выявлении дефектов, образовавшихся вследствие действий Заказчика, не являющихся гарантийным случаем, Исполнитель направляет специалиста для устранения указанных дефектов только при согласовании условий устранений между Сторонами.
6.4. Вызов специалиста оплачивается согласно прайс-листа Исполнителя, действующего в период обращения Заказчика.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ И СПОРОВ
7.1. В случае возникновения претензий по Договору они должны быть оформлены в письменной форме и утверждены сторонами.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить в досудебном порядке путем переговоров.
7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. При отказе Заказчика от приемки работ, согласно ст.717 ГК РФ и п.4 453 Заказчик возмещает Исполнителю фактические расходы, произведенные на производство (изготовление) работ, указанных в главе 1 настоящего Договора.
8.3. В случае нарушения срока оплаты работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере % от стоимости неоплаченного заказа за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости (цены) работ по настоящему Договору.
8.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за правильность проведения замера, своевременность изготовления, производства работ.
8.5. Исполнитель не несёт ответственность за действия сотрудников фирмы (монтажники, водители, грузчики и замерщики) без заключения договора Заказчика с Исполнителем.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, обстоятельства которой предусмотрены действующим законодательством РФ и подтверждены документально.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Все приложения, упомянутые в Договоре, являются неотъемлемой его частью.
10.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и согласованы Сторонами.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющий одинаковую юридическую силу.
Читайте также: