Договор на изготовление и установку мемориальной доски
Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемого между юридическим и физическим лицом
Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.
Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами – в твердой сумме либо приблизительной - путем составления смет на отдельные виды работ. Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам. Заказчик в любое время может отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику за все, уже сделанные, этапы работы.
Показать ещеДоговор ПОДРЯДА
на изготовление и установку ПВХ-профилей в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Подрядчик обязуется изготовить, установить изделия из ПВХ-профилей производства фирмы , оснащенных фурнитурой и стеклопакетом на основе стекла марки (именуемые в дальнейшем изделия или результат работ) в помещении, расположенном по адресу: , выполнить другие работы, предусмотренные в эскизе изделия, составленном сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Договора, и осуществить иные действия, предусмотренные в качестве его обязанностей настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять изделия и оплатить их на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами.
1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами. При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему Договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять.
1.4. Право собственности на результат работ по настоящему Договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ.
1.5. Выполнение всего комплекса работ по настоящему Договору начинается с « » 2020 г., а заканчивается « » 2020 г. Сроки выполнения работ, установленные настоящим Договором, могут быть изменены только соглашением между Заказчиком и Подрядчиком, которое оформляется в виде дополнения к Договору, или на основании закона.
1.6. Настоящий Договор действует с момента внесения денежных средств в качестве предоплаты и до момента полной оплаты Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком.
1.7. Качество работ и их результата по настоящему Договору должно соответствовать ТУ .
1.8. В отношении результата работ по настоящему Договору устанавливается годичный гарантийный срок, который начинает течь с момента подписания акта выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик имеет следующие права и обязанности.
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
- требовать надлежащего исполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- изменить условия настоящего Договора в отношении результата работ, предусмотренные в эскизе изделия, или отказаться от Договора в любой момент при условии возмещения Подрядчику понесенных им убытков в связи с исполнением настоящего Договора.
- предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ, а также обеспечивать безопасность в радиусе двух метров от места проведения работ. Перечень конкретных действий, которые необходимо осуществить Заказчику для исполнения этой обязанности, согласовывается между ним и Подрядчиком в устной форме;
- иным образом содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания в предусмотренных законом или настоящим Договором случаях;
- принять результат работ, выполненных Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;
- в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Подрядчику в течение дней с момента обнаружения;
- оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором;
- выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего Договора.
2.2. В рамках исполнения настоящего Договора Подрядчик имеет следующие права и обязанности.
- самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
- требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору.
- выполнить весь комплекс работ по настоящему Договору качественно и в надлежащие сроки;
- передать результат работ Заказчику по акту;
- предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
- выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1. Стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору состоит из стоимости конкретных работ, согласованных в эскизе, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и подтверждается счетом-фактурой, выдаваемой Заказчику.
3.2. Стоимость всего комплекса работ по настоящему Договору составляет рублей.
3.3. В стоимость доставки результата работ в случае входит транспортировка к месту проведения работ по установке, но при отсутствии грузового лифта. Заказчик должен произвести доплату за подъем изделия на требуемый этаж в размере рублей за каждый этаж (при отсутствии грузового лифта).
3.4. В стоимость монтажа изделия , входит установка изделий в стеновые проемы и их герметизация без отделки откосов, покраски, облицовки наличниками и установлению отливов и подоконников.
3.5. В стоимость демонтажа в случае входит выемка старых оконных (балконных, дверных) блоков и подготовка стеновых проемов под монтаж без вывоза демонтированных изделий и строительного мусора. Сохранность демонтируемых изделий при этом не гарантируется.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
4.1. Заказчик производит предварительную оплату всего комплекса работ по настоящему Договору в размере рублей.
4.2. Оставшаяся часть от стоимости работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение после выполнения всех работ и подписания соответствующего акта.
4.3. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика они предварительно оплачиваются последним в полном объеме.
4.4. Оплата работ по настоящему Договору может производиться как за наличный расчет, так и в безналичном порядке.
4.5. Факт оплаты подтверждается соответствующими документами (при оплате работ за наличный расчет таким документом является приходный ордер, а при оплате по в безналичном порядке – платежное поручение или извещение).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ (РЕЗУЛЬТАТА) РАБОТ
5.2. Сдача (результата) работы Подрядчиком и приемка его (ее) Заказчиком оформляется актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
5.3. Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении им явных недостатков в результате работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в указанном выше акте.
5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены им или Подрядчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО Договора
6.1. Если Заказчик не оплатил сумму, указанную в п.4.2. настоящего Договора он должен уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от просроченной суммы.
6.2. При невыполнении Заказчиком своей обязанности по предоставлению помещения в срок , Заказчик должен возместить Подрядчику стоимость складских услуг из расчета % от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору, но не более % от этой суммы.
6.3. В случае, если Заказчик отказывается подписать акт выполненных работ (при отсутствии недостатков в результате работ по настоящему Договору) и принять результат работ или уклоняется от этого, он обязан уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от этой суммы.
6.4. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик должен уплатить Заказчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору.
6.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.6. Подрядчик несет ответственность в случае обнаружения недостатков в результате работ. Конкретные виды ответственности и ее размер предусмотрены действующим законодательством РФ.
6.7. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Подрядчиком других обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.8. Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности Стороны по настоящему Договору реально исполнить то или иное действие.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
7.2. Заказчик может в любой момент изменить состав и тип изделия или отказаться от его получения при условии оплаты Подрядчику части установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от Договора или об изменении его условий в отношении результата работ. Заказчик должен также возместить Подрядчику убытки, причиненные изменением или прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
7.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим российским законодательством.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Соглашение на изготовление надгробного памятника
1.1. Исполнитель обязуется исполнить, а Заказчик принять и оплатить следующую работу:
- изготовление памятника (далее изделия) в соответствии с бланк-заказом.
1.2. Работы выполняются из материала Исполнителя.
1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в бланке-заказе к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью договора.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость расчитывается на основании выбора покупателя при оформлении заказа в интернет-магазине.
2.2. Заказчик обязуется произвести авансовый платёж в размере 50% от общей стоимости заказа в день приёма заказа и оплату остатка по факту уведомления об изготовлении изделия, до установки, в офисе продаж.
2.3. Демонтаж старого памятника в стоимость монтажных работ не входит. Стоимость демонтажа зависит от сложности и продолжительности работ и оплачивается непосредственно на месте установки.
2.4. При отсутствии монтажных работ погрузка в грузовой автотранспорт оплачивается Заказчиком на производстве и составляет 200р.
2.5. Исполнитель обязуется выполнить заказ в течении одного месяца с момента заказа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Вносить изменения в существующий договор, при этом дата окончания работ переносится на 15 дней с момента внесения последнего изменения. Изменения, внесенные по истечение трех рабочих дней после заключения договора и влекущие дополнительные затраты, оплачиваются Заказчиком, согласно расценок Исполнителя.
3.1.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, последний оплачивает весь объем произведенных художественных, гравёрных, монтажных и других работ, а также 5% от стоимости заказа.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Своевременно подготовить место для установки памятника и обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к месту захоронения. Заказчик несёт ответственность за срыв работы по установке памятника, в связи со своим отсутствием на месте установки в оговоренный сторонами срок, отсутствием допуска на место установки и оплачивает дополнительные расходы за погрузо-разгрузочные работы и доставку в размере 15% от всей суммы монтажных работ.
3.2.3. Принять изготовленный и (или) установленный Исполнителем памятник и подписать акт приёма – передачи в течение 3-х рабочих дней. При этом отказ Заказчика от подписания Акта не может являться основанием для предъявления претензий со стороны Заказчика о невыполнении Исполнителем указанных работ.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Прекратить изготовление и (или) установку памятника, либо расторгнуть Договор при невыполнении Заказчиком условий, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора.
3.3.2. Определить месторасположение художественных работ самостоятельно, если иное не оговорено дополнительно.
3.3.3. Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя как то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии, землетрясения, пожары, аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, выход законодательных актов и действия административных органов, препятствующие выполнению сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, предусмотренные законодательством РФ.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Приступить к работе с момента получения предоплаты.
3.2.2. Осуществить изготовление и (или) установку памятника в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.2.3. Обеспечить содержание и сохранность изделия до выполнения условий настоящего договора
3.2.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Согласно настоящего договора установлен следующий гарантийный срок:
- на установку памятника – 1 год (при установке через год с момента захоронения);
- на естественное разрушение изделия - 25 лет.
4.2. Заказчик предупреждён, что изготовление памятника производится из природного гранита. При этом необходимо помнить, что образец материала дает лишь общее представление о типе камня.
Все нюансы, оттенки, рисунки прожилок и их количество не могут быть воспроизведены и повторены в силу самой природы натурального камня. Возможны некоторые вариации в цвете и фактуре. Например, наличие в материале светлых включений природного происхождения.
Вариации оттенка в пределах выбранного типа – не могут служить основанием для отказа от изделия или причиной специальной цены. Вышеперечисленные особенности не являются дефектом, и претензии по ним не принимаются.
4.3. Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации памятников необходимо использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем. При эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не ронять на них тяжелые предметы, не чистить механическими средствами.
4.4. Заказчик предупрежден, что гранит – материал высокой твердости, но, соответственно хрупкий. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.
4.5. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии бланка-заказа и при нормальных условиях эксплуатации.
ПАМЯТНИК И УСТАНОВКА СНИМАЮТСЯ С ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ: наличие механических повреждений; повреждения, связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими факторами.
Типовой договор на изготовления надгробного памятника
г. Ярославль «____» ______________ 2018 г.
_______________ -, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Ручкинов Дмитрий Вячеславович действующий на основании свидетельства ОГРНИП 421752697003, именуемый в дальнейшем Исполнитель в лице менеджера , действующего на основании доверенности , заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется изготовить памятник, а Заказчик - принять и оплатить результат работ (далее - памятник) в соответствии с заказом (Приложение No1)
1.2. Работы выполняются из материала Исполнителя – карельского гранита.
1.3. Описание характеристик памятника содержится в Приложении No1, подписываемом сторонами одновременно с подписанием настоящего договора и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. Исполнитель считается выполнившим свои обязательства перед Заказчиком в момент передачи ему готового памятника. Установку памятника, подготовку места его установки и демонтаж существующих конструкций (включая памятник) Заказчик осуществляет самостоятельно или на основании Приложения No2.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Общая цена договора составляет рублей, - стоимость материала ___________________ рублей (кроме материалов, необходимых для установки) - стоимость работ__________________________ рублей, включая стоимость работ (кроме дополнительных) по установке памятника В случае своевременного выполнения Заказчиком обязательств по внесению платежей в сроки, установленные п.2.2 договора, Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере __________ рублей, в т.ч. на стоимость материала _________________ рублей, стоимость работ___________________ рублей, Скидка предоставляется путем уменьшения последнего из указанных в п.2.2 договора платежей.
2.2. В день подписания настоящего договора Заказчик уплачивает Исполнителю не менее 50% от общей договорной цены, оставшаяся часть уплачивается не позднее чем через 3 (Три) дня после уведомления Заказчика о готовности памятника. Оплата производится наличными денежными средствами в офисе продаж или безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя
2.3. Срок изготовления памятника до ________________ 0:00:00, при условии, что в день подписания договора Заказчик оформит Приложение No1 и внесет указанный в п.2.2 аванс. В случае, если оформление Приложения No1 или уплата указанного в п.2.2 договора аванса будет произведены позднее, срок изготовления заказа увеличивается на количество дней, прошедших с момента подписания договора до дня оформления Приложения No1 или внесения аванса, смотря что наступит позднее. Срок, в течение которого Заказчик предоставляет Исполнителю образцы элементов художественного оформления памятника после подписания Приложения No1, также увеличивает срок изготовления памятника. В случае внесения Заказчиком изменений в порядке п.3.1.1 договора срок изготовления памятника также увеличивается каждый раз на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.
2.4. Вызов Заказчика на приемку осуществляется не позднее чем за 3 (Три) дня до указанного срока. Вызов выполняется любым удобным сторонам способом – по электронной почте, телеграммой или направлением СМС на телефон Заказчика. Заказчик в случае отъезда или иных обстоятельств обязан заблаговременно предупредить Исполнителя о невозможности прибыть на приемку или получить вызов на приемку памятника.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Вносить изменения в содержание или объем работ, не влекущие изменения их стоимости либо стоимости материала, без дополнительной оплаты в течение 3 (Трех) дней после заключения договора. Изменения, внесенные в содержание или объем работ по истечение 3 (Трех) рабочих дней после заключения договора и влекущие дополнительные затраты, оплачиваются Заказчиком согласно расценок Исполнителя. При отказе Заказчика от оплаты таких изменений Исполнитель в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор и возвратить Заказчику внесенную оплату за вычетом затрат, понесенных к этому времени на исполнение работ по заказу.
3.1.2. В случае, если до изготовления Исполнителем памятника Заказчик по собственной инициативе откажется от дальнейшего исполнения обязательств, последний возмещает Исполнителю полную стоимость материала, уплачивает Исполнителю вознаграждение, пропорционально фактически выполненному к моменту расторжения объему работ, и уплачивает компенсацию в размере 5% от общей стоимости заказа.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Принять изготовленный Исполнителем памятник в его офисе или на производстве и подписать акт приемки–передачи в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления о его готовности. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Исполнитель делает на акте соответствующую отметку и подтверждает факт исполнения обязательств путем подписания акта в одностороннем порядке.
3.2.3. В течение 3 дней с момента подписания настоящего договора предоставить фото установленного качества для изготовления портрета в случае, если в заказе присутствует данный элемент оформления.
3.2.4. В течение 3 дней с момента получения ретуши от Исполнителя согласовать ее (по электронной почте или путем подписания листа согласования) или дать обоснованный отказ в согласовании.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. При просрочке внесения авансового платежа более 3 (Трех) дней расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика.
3.3.2. Определить место нанесения и взаимное расположение художественных объектов (надписей, рисунков и т.д.) по своему усмотрению в соответствии с обычной практикой, если Заказчик не указал иного в Приложении No1.
3.3.3. Отсрочить выполнение заказа в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Исполнителя как-то: гражданские волнения, военные действия, эпидемии, землетрясения, пожары, аварии транспортных средств, перевозящих продукцию по настоящему Договору, выход законодательных актов и действия административных органов, препятствующие выполнению сторонами своих обязательств и другие стихийные бедствия, предусмотренные законодательством РФ.
3.3.4. Продлить срок исполнения договора в одностороннем порядке на количество дней просрочки в случае несоблюдения Заказчиком сроков предоставления фото и согласования ретуши в соответствии с пп. 3.2.3., 3.2.4.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Приступить к работе по изготовлению памятника незамедлительно после получения первого платежа по п.2.2 настоящего договора.
[Заказчик] ______________/___________________/ (подпись)
3.4.2. Осуществить изготовление и (в случае заказа установки) установку памятника в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.4.3. Обеспечить содержание и сохранность памятника до выполнения условий настоящего договора на условиях, установленных ст.4 настоящего договора.
3.4.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
4. ХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКА
4.1. Хранение готового памятника осуществляется Исполнителем за плату в размере 300 (Трехсот) рублей за каждый полный и неполный месяц по истечении тридцати дней со дня, когда Заказчик должен был явиться на приемку памятника. 4.2. Исполнитель вправе не выдавать Заказчику готовый памятник до внесения Заказчиком платы за его хра-нение.
4.3. В случае, если по истечении 180 (Ста восьмидесяти) дней Заказчик, уведомленный о готовности памятника, не явится за ним, Исполнитель вправе по своему усмотрению в судебном порядке потребовать от Заказчика исполнения обязательств, либо распорядиться результатом работ для покрытия своих расходов по его изготовлению и хранению.
5. УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА
5.1. Заказчик предупрежден Исполнителем, что установка памятника на место захоронения в целях его сохранности и соблюдения всех требований к сохранности и сроку службы памятника должна быть поручена специализированной организации либо Исполнителю по отдельному договору.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за повреждения, либо иные недостатки памятника, возникшие вследствие, либо в процессе его установки силами Заказчика, либо привлеченных им третьих лиц.
5.3. О намерении воспользоваться услугами Исполнителя для установки памятника (подготовке захоронения, демонтажа существующих конструкций) Заказчик сообщает Исполнителю до приемки памятника. В этом случае Исполнитель принимает на себя обязательства по бесплатному хранению памятника до момента его установки, но не более шести месяцев. В случае истечения указанного срока плата за хранение памятника взимается по указанным в п.4.1 договора тарифам.
5.4. Установка памятника силами Исполнителя оформляется Приложением No2 являющимся с момента подписания неотъемлемой частью настоящего договора.
5.5. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителя всей информацией о месте предстоящей установки памятника (адрес места захоронения, порядок доступа, возможность доставки памятника к захоронению, известные Заказчику особенности почвы и рельефа местности), а также обеспечить готовность места захоронения к производству работ (расчистка места, удаление растений) и доступ Исполнителя на территорию захоронения ко дню выполнения работ по установке.
5.6. Установка памятника силами Исполнителя включает в себя: доставку памятника до кладбища (иного места установки), разгрузку, доставку до места захоронения на расстояние не более 200 метров от места выгрузки, выравнивание могильного холма, выборку углубления под установочные элементы и уплотнение почвы, монтаж установочного комплекта, цветника, стелы и надгробной плиты. Перечень дополнительных работ и применяемых материалов согласовывается сторонами в Приложении No2.
5.7. Исполнитель не приступает к установке памятника до полной оплаты Заказчиком изготовления памятника, а если оплата производится в рассрочку – ранее получения 70% всех причитающихся платеже. Сроки (дата, промежуток времени) выполнения работ по установке определяются сторонами после приемки памятника Заказчиком по телефонам Исполнителя и могут быть отложены Исполнителем при невыполнении Заказчиком указанных в п.5.5 обязательств, неявке Заказчика (его представителя) на место производства работ либо в случае неблагоприятных погодных условий, препятствующих качественному выполнению работ.
5.8. В случае неявки Заказчика в назначенное время на место производства работ по установке, а равно при выявлении Исполнителем обстоятельств, препятствующих началу, выполнения либо завершению работ, о которых Заказчик не предупредил Исполнителя заранее, Исполнитель вправе не приступать к работам по установке, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю затраты на доставку памятника и выезд (простой) персонала по тарифам Исполнителя. До возмещения указанных затрат Исполнитель к выполнению работ во вновь назначенные сроки не приступает.
5.9. До начала производства работ Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость дополнительных работ, предусмотренных Приложением No2. Все дополнительные работы, необходимость в которых будет обнаружена непосредственно в процессе выполнения согласованных работ, оплачиваются Заказчиком непосредственно на месте установки памятника. При несогласии Заказчика оплатить такие работы Исполнитель вправе остановить работы по уста-новке памятника до решения вопроса об их выполнении и оплате.
6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАМЯТНИКА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Согласно настоящего договора на памятник и работы устанавливаются следующие гарантийные сроки: - на установку памятника – 1 год (при установке не ранее чем через год с момента захоронения). Указанная гарантия включает в себя монтаж стелы, постамента, цветочницы, надгробной плиты. Гарантия не предоставляется в случае, если памятник был установлен при температуре воздуха ниже -5 градусов цельсия, при атмосферных осадках или при наличии видимой влаги до 10 см. от поверхности почвы, а также при установке конструкций со смещением относительно контура могильного холма более чем на 30 см. - на естественное разрушение памятника - 25 лет. Указанная гарантия включает в себя памятника из гранита. Действие гарантий прекращается автоматически при нарушении Заказчиком ограничений, связанных с обращением с памятником, установленных п.6.4.
6.2. Заказчик предупреждён, что изготовление памятника производится из природного гранита. При этом необходимо помнить, что образец материала дает лишь общее представление о типе камня. Все нюансы, оттенки, рисунки прожилок и их количество не могут быть воспроизведены и повторены в силу самой природы натурального камня. В зависимости от месторождения и вида гранита возможны вариации в цвете и фактуре, в частности, наличие в материале светлых включений природного происхождения. Вариации оттенка в пределах выбранного типа не могут служить основанием для отказа от памятника или причиной специальной цены. Вышеперечисленные особенности не являются дефектом, и претензии по ним не принимаются.
6.3. Заказчик предупрежден, что нанесенные на памятник изображения и прочие художественные элементы (цветы, орнаменты, животные, символические образы, пейзажи др.) и выполнены вручную и являются результатом творчества лица, их выполняющего, а, следовательно, являются уникальными и неповторимыми. В силу различий между способами получения исходного изображения (образца) и нанесения его на поверхность памятника конечное изображение будет отличаться цветопередачей, оттенками, нюансами в передаче отдельных деталей, а также может отличаться по размеру в целом или его отдельных элементов. Исходя из этого не принимаются претензии по мотивам несходства фотографического изображения, а также изображений (образцов) прочих указанных выше художественных элементов с результатом их нанесения на памятник, кроме случаев, когда в результате независимой экспертизы, проведенной по требованию Заказчика, совершенно очевидно установлено, что на памятнике изображено лицо, иное по сравнению с изображенным на представленном образце (фотографии, портрете) либо изображены художественные элементы, не совпадающие по наименованию, виду, родовым отличиям и другим существенным характеристикам от указанных в Приложении No1.
[Заказчик] ______________/___________________/ (подпись)
6.4. Заказчик предупрежден, что в процессе эксплуатации памятников необходимо использовать специальные защитные средства и средства для ухода за натуральным камнем. При эксплуатации следует оберегать памятник от контакта с открытым огнем, не ронять на него тяжелые предметы, не чистить механическими средствами. В течение первой недели со дня установки исключаются любые механические воздействия на элементы уста-новленного памятника (стела, плитка и т.д.).
6.5. Заказчик предупрежден, что вследствие высокой твердости гранит также является хрупким материалом. Следует принимать соответствующие меры предосторожности при самостоятельной транспортировке и установке памятников.
6.6. При обнаружении дефектов в памятнике или установке за период гарантийного срока заказчик имеет право на устранение дефектов при наличии бланка-заказа и при нормальных условиях эксплуатации. Памятник и установка снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях: наличие механических повреждений; повреждения связанные с самостоятельным ремонтом, стихией, пожаром и прочими климатическими факторами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За нарушение сроков изготовления или установки памятника Исполнитель несет ответственность, уста-новленную законодательством о защите прав потребителей.
7.2. За нарушение сроков оплаты работ по изготовлению памятника и платы за хранение памятника Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени в размере 0,5% от суммы долга за каждый день просрочки.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор составлен в двух равной силы экземплярах по одному для каждой из сторон, вступает в силу в момент его подписания, может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению сторон и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. В Приложении No1, заказчик предупрежден и подтвердил своей подписью, что к линейным размерам памятника и его отдельных элементов применяются размерные допуски по квалитету 15 в соответствии с ГОСТ 25346.
8.3. Любые изменения или дополнения в договор по инициативе Заказчика, в том числе в части содержания, сроков и стоимости работ, оформляются сторонами письменно в виде дополнительных соглашений или внесения изменений в приложения к договору (оформления новых приложений). Любые иные договоренности и заявления сторон, сделанные устно, кроме указанных отдельными положениями договора, не имеют юридической силы.
8.4. Споры сторон разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке.
8.5. Во всем остальном, о чем прямо не указано в настоящем договоре, стороны руководствуются положениями действующего законодательства о подряде и возмездном оказании услуг.
Договор на изготовление и установку мемориальной доски
Дата публикации 27.04.2020
Бюджетное учреждение заключило с подрядчиком договор на изготовление и установку мемориальной доски на фасаде здания. Как отразить операцию в бухгалтерском учете? По какому коду КОСГУ оплатить?
Мемориальная доска не может выполнять самостоятельной функции без здания, на котором она будет закреплена. Кроме того, доска не может быть признана отдельным инвентарным объектом (основным средством) в силу п. 8 СГС "Основные средства", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, поскольку сама по себе не приносит учреждению экономических выгод, не имеет полезного потенциала. Мемориальную доску можно рассматривать как элемент внешней отделки здания.
Согласно п. 27 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, комиссия учреждения по поступлению и выбытию нефинансовых активов может принять решение, что установка мемориальной доски не улучшает эксплуатационные характеристики здания, поэтому не ведет к увеличению его балансовой стоимости.
Результатом исполнения подрядчиком обязательств по договору является установленная на здание мемориальная плита. Увеличения стоимости активов (основных средств или материальных запасов) не происходит. В таком случае договор на изготовление и установку мемориальной доски может быть оплачен за счет подстатьи 226 КОСГУ (п. 10.2.6 порядка, утв. приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н):
Дебет КРБ 0 401 20 226 Кредит КРБ 0 302 26 73Х – приобретены услуги по изготовлению и установке элемента внешней отделки, не улучшающего эксплуатационные характеристики здания (п. 128 инструкции, утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н).
Установка мемориальной доски не влияет на оказание учреждением услуг, оснований для включения расходов на ее изготовление и установку в себестоимость услуг не имеется, поэтому они списываются в дебет счета 0 401 20 226.
Договор на изготовление и установку памятника
Договор изготовление памятника или бланк-квитанция БО-13, в чем разница. Наша мастерская работает с двумя вариантами договора. Используем бланк договора при простых заказах (типовой памятник, подставка и т.д.), но при сложных (эксклюзивный памятник, мемориальный комплекс и т.д.) предпочитаем индивидуальный договор. Такой подход в работе исключает недопонимание и проще урегулировать спорные ситуации.
Индивидуальный договор подробно прописывает:
- Сроки изготовления и установки
- Порядок оплаты
- Приложения эскиз и спецификацию
ДОГОВОР №
на изготовление и установку надгробного сооружения
г. Москва
« » ______________ г.
ЗАО «Ритуал 1», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Жаринова М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
3.Комплектность, сроки и порядок установки продукции
3.1. Комплектность изготовляемой продукции должна соответствовать спецификации №1.
3.2.Установка изготовленной продукции производится не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты оплаты аванса, в соответствии с условиями п.2.2. настоящего договора.
3.3.Исполнитель обязуется сообщить Заказчику даты установки продукции, предварительно согласовав с Заказчиком соответствие материалов, текста, нанесенного на памятник.
3.4.В случае невозможности проведения установки готового изделия, из-за погодных условий или поломки автомобиля доставки, дата установки готового изделия переносится на более поздний срок, но не более 14 дней.
4.Ответственность сторон
4.1.За просрочку установки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,01% стоимости установки за каждый день просрочки установки.
4.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.Исполнитель дает гарантию 40 лет на изделия из материала Диабаз и на установку продукции 3 (три) года с даты завершения работ. В случае проведения родственного захоронения рядом с установленным надгробным сооружением в период гарантийного срока, действие гарантии на его установку прекращается.
5.Заключительные условия
5.1.Изменения и дополнения настоящего договора действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
5.2.При возникновении споров стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров между сторонами в добровольном порядке стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.3.Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
6.Юридические адреса и реквизиты сторон
6.1.Исполнитель: ЗАО «Ритуал 1», 142793, г. Москва, деревня Десна, ул. Центральная, кладбище «Ракитки», Храм Святителя Иннокентия. Почтовый адрес: 142793, г.Москва, деревня Ватутинки, п/о Ватутинки-1, а/я № 2.
ИНН 7731137099,КПП 500301001, Р\С 40702810900160001281 в ДО (Кунцевское отделение) ОАО «МИнБ», к/с 30101810300000000600, БИК 044525600, ОКОНХ 90310,ОКПО 32443710
Генеральный директор на основании Устава: Жаринов Михаил Юрьевич
От заказчика От исполнителя
_________________ _______________ Генеральный директор
Приложение № 1
К договору №
« » ______________ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| размер | 1 штука | |||||||
| материал | H | L | B | цена | шт | сумма | Скидка 10% | |
| стела | Мансур. | 140 | 80 | 12 | 10 6620 | 1 | 106 620 | 95 960 |
| стела | Диабаз | 125 | 75 | 10 | 48 360 | 1 | 48 360 | 43 520 |
| глобус | Диабаз | 36 000 | 1 | 36 000 | 32 400 | |||
| подставка | Мансур. | 20 | 160 | 35 | 72 570 | 1 | 72 570 | 65 310 |
| цветник | Мансур. | 80 | 20 | 10 | 19 300 | 3 | 57 900 | 52 110 |
| 321 450 | 289 310 | |||||||
| установка | 40 | 128 580 | 128 580 | |||||
| 2 выезда | 2 000 | 2 | 4 000 | 4 000 | ||||
| ИТОГО | 421 890 | |||||||
Общая сумма за материал и установку составляет: 421 890 (четыреста двадцать одна тысяча восемьсот девяносто) руб. 00 коп. НДС не облагается.
От заказчика От исполнителя
_________________ _______________ Генеральный директор
Приложение № 2
К договору №
« » ______________ г.
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Подписи сторон
Порядок установки мемориальной доски
Подборка наиболее важных документов по запросу Порядок установки мемориальной доски (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Порядок установки мемориальной доски
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Память о защитниках Отечества и защита исторической правды как конституционные ценности
(Сазонникова Е.В.)
("Конституционное и муниципальное право", 2020, N 10) - увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных событий, в том числе установки мемориальных досок, присвоения почетных званий населенным пунктам и организациям, присвоения имен благотворителей, учреждения "Книги Славы", "Книги Почета" субъекта Федерации, установления поста Почетного караула;
Нормативные акты: Порядок установки мемориальной доски
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ
(ред. от 11.06.2021)
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" Статья 27. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Постановление Правительства РФ от 10.09.2019 N 1178
"Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка" ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Читайте также: